Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudku

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.2 Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudku

JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


ZMLUVA O DIELO NA VYHOTOVENIE ODBORNÉHO POSUDKU

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

 

 

 

 

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......
Oddiel ........................ Vložka císlo: .............................  

 

zastúpený : štatutárnym orgánom

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

 

 

 

 

Obchodné meno: ........................................................
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......
Oddiel ........................ Vložka

číslo: .............................

zastúpený: (štatutárnym orgánom spoločnosti) .....................................

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.
Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie spolupráce medzi zmluvnými stranami pri zhotovení odborného posudku na posúdenie zhody tovaru pri dovážanom tovare zhotoviteľom, ktorý je autorizovanou skúšobňou na posúdenie zhody tovaru.

II.
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať odborný posudok na posúdenie zhody tovaru ...................
dovezeného objednávateľom z ......................... .
Tovar ................je označený výrobným číslom.......... Podľa sprievodných dokladov je tovar
funkčný a má byť použiteľný v prostredí............... Úlohou skúšobne bude posúdiť vlastnosti tovaru a v posudku uviesť zhodu tovaru a jeho použiteľnosti na území Slovenskej republiky. Výsledkom bude spracovanie posudku v písomnej forme (Alternatíva: vydanie certifikátu).
Objednávateľ sa zaväzuje posudok prevziať a zaplatiť cenu za dielo.

III.
Cena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške .............. eur bez DPH
DPH vo výške 20 % z ceny diela ............................................ eur
Cena za dielo s DPH je

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: